焦作车务段待王车站道北装卸综合楼整修项目发包公告
（项目编号：JZCWD-LXGC-2022-0079）
1.发包条件
本发包项目 焦作车务段待王车站道北装卸综合楼整修 项目已由 铁路郑州局集团有限公司焦作车务段 批准建设，项目业主为 铁路郑州局集团有限公司焦作车务段 ，发包人为 铁路郑州局集团有限公司焦作车务段。项目已具备发包条件，现对该项目的施工进行发包。
2.项目概况与发包范围
2.1项目概况：
1.整修卫生间2间，新做化粪池；
2.屋面局部治漏，室内霉变处粉刷修补；
3.餐厅拆除隔墙一面，新建墙体扩建原有房间，改造门窗洞口，安装大门一樘，室内水电新路改造；
4.既有旱厕清掏，内墙粉刷；
5.21间和厨房保洁；
6.其他的项目。
7.相关事项以现场实勘为准；
2.2建设地点：焦作市；
2.3发包范围：经铁路郑州局集团有限公司焦作车务段批准的设计文件及发包文件的所有内容。
2.4计划工期：15日历天。
2.5包段划分：发包范围按一个包段划分。
3.承包人资格要求
3.1 本次发包要求承包人须具备房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质，且必须具有独立的法人资格，法人及法定代表人、拟委派的项目经理自递交投包文件之日起1年内没有法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，承包企业具备有效的营业执照和安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，且具备开具符合规定的增值税专用发票资格。
3.2 本次发包 不接受 联合体承包。
3.3 各承包人均可就上述包段中的 1 个包段承包。
3.4 承包人必须是国铁采购平台的注册供应商，在国铁采购平台上完成注册并通过审核。
4.公示、报名及获取发包文件
4.1 凡有意参加承包者，请于 2022年11月22日至 2022 年11月26日，每日上午 8 时至 11 时30分，下午 14 时30分 至 18时00分 （北京时间，节假日除外），携带纸质版报名资料（报名资料相关要求见附件）到 焦作车务段行政办公室220房间 现场递交并登记。
5.承包文件的递交
5.1 承包文件的递交时间和地点：详见发包文件。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照发包文件要求密封的承包文件，发包人不予受理。
6.发布公告的媒体
本次发包公告在 国铁采购平台网络 上发布。
7.联系方式
发 包 人：铁路郑州局集团有限公司焦作车务段
地 址：河南省焦作市解放区车站街18号
邮 编：454000
联 系 人：郭工
电 话：0391-2564882
电子邮件：2646670100@qq.com
铁路郑州局集团
有限公司焦作车务段
2022年11月22日