"焦作车务段轵城车站调车、助理室 整修项目采购公告","notCont":"焦作车务段轵城车站调车、助理室\n整修项目发包公告\n（项目编号：JZCWDAQK-LXGC-2022-0002）\n\n一、发包条件\n本发包项目：焦作车务段2022年轵城车站调车、助理室整修项目已由铁路郑州局集团有限公司焦作车务段批准整修，项目业主为铁路郑州局集团有限公司焦作车务段，发包人为铁路郑州局集团有限公司焦作车务段。项目已具备发包条件，现对该项目的施工进行发包。\n二、项目概况与发包范围\n1.调车室面积约36平方米、助理室36平方米，共计72平方米。\n2.需要拆除地面72平方米、墙面砂浆铲除重新粉刷198平方米、拆除窗户8处、撤除门4处。\n3.地面粘贴地板砖72平方米、墙面粘贴墙砖并美缝198平方米、铝天花吊顶72平方米。\n4.更换断桥铝窗户8处、钢质防盗门4处。\n5.室内根据需要进行强电、弱电重新布线、电缆改造、搬运和垃圾清运等。\n6.相关事项以现场实勘为准。\n7.项目地点：河南省济源市，轵城车站。\n8.发包范围：经铁路郑州局集团有限公司焦作车务段批准的设计文件及发包文件的内容。\n9. 计划工期：30日历天。\n10.该项目发包方案经段长办公会研究立项。\n三、承包人资格要求：\n1.本次发包要求承包人须具备房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质，且必须具有独立的法人资格，法人及法定代表人、拟委派的项目经理自递交投包文件之日起1年内没有法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，承包企业具备有效的营业执照和安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，且具备开具符合规定的增值税专用发票资格。\n2.本项目不接受联合体投标，中包后不允许转包和分包。\n3.投标人应提供《投标企业诚信承诺书》。\n4.承包人必须是国铁采购平台的注册供应商，在国铁采购平台上完成注册并通过审核。\n5.承包人需有近年铁路营业线施工的经验（提供相关工程合同），与焦作车务段有过合作经验的优先。\n6.其他相关要求以发包文件为准。\n四、公示报名及获取发包文件\n本项目采用公开发包、资格后审方式；报名时请竞包方法人代表或其授权代表携带以下材料以备查验：\n1.营业执照复印件（加盖公章）。\n2.开户许可证的复印件（加盖公章）。\n3.法定代表人个人身份证明文件及身份证复印件（加盖公章）。\n4.委托代理人的授权委托书和身份证复印件（加盖公章）。\n5.建筑业企业资质证书复印件（加盖公章）。\n6.安全生产许可证复印件（加盖公章）。\n本次发包公告在国铁采购平台网络电力招标采购网http://www.dlztb.com上发布。\n五、报名及发包文件领取地点\n焦作车务段安全科236房间；逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照发包文件要求密封的承包文件，发包人不予受理。\n六、报名时间\n2022年9月15日至2022年9月21日每日上午8：30-11:30，下午15:00-18:00（周末除外）。\n七、联系方式\n发包人：铁路郑州局集团有限公司焦作车务段\n地址：河南省焦作市解放区车站街18号\n联系电话：白老师 0391-2564035\n\n铁路郑州局集团\n有限公司焦作车务段 2022年9月15日\n","inforCode":"总3F6625UQ","createPeopUnit":"0caeea50-d8ab-4644-a36a-b60fb44e7c85","checkTime":"2022-09-15 16:02:24","projCode":null,"biddingProjCode":"JZCWD-AQK-2022-02","sourceId":"05
