"武汉客运段综合指挥中心建设工程项目采购公告","notCont":"
武汉客运段综合指挥中心建设工程项目施工招标公告\n招标编号：
WHTL-FJXT-2022-172\n1.招标条件\n本招标项目
武汉客运段综合指挥中心建设工程项目已由
铁路武汉局集团有限公司计划统计部以
《计划统计部关于武汉客运段综合指挥中心建设工程可行性研究报告的批复》（武项审〔2022〕156号）和铁路武汉局集团有限公司概预算审查所以《武汉局集团公司概预算审批单》（武计概审[2022]第171号）批准建设，项目业主为
铁路武汉局集团有限公司，建设资金来自
更新改造，项目出资比例为
100％，招标人为
铁路武汉局集团有限公司武汉客运段 ，招标代理机构为
铁路物资股份有限公司/中铁物总国际招标有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。\n2.项目概况与招标范围\n2.1本招标项目的建设地点：
武汉客运段机关院内。\n2.2 本招标项目的建设规模：
1标段（信息部分）：采用国铁集团“一级部署、三级应用”的总体架构形式，在武汉客运段新建旅客服务与生产管控平台1套，平台功能包含乘务作业、生产组织、应用指挥等。新设旅客服务与生产管控平台的操作终端1台，新设显示系统的46寸液晶显示屏12块、拼接控制器1台等，并进行综合布线。\n
2标段（房屋部分）：改造既有指挥中心66平方米、指挥中心门厅及走廊44平方米，同时建设室内电力等配套设施。\n2.3 本招标项目的计划工期：
1标段工期：自合同签订之后40日历天竣工。\n
2标段工期：自合同签订之后30日历天竣工。\n2.4本招标项目的招标范围：
1标段：武汉客运段综合指挥中心建设工程项目（信息部分）；\n
2标段：武汉客运段综合指挥中心建设工程项目（房屋部分）。\n2.5本招标项目的标段划分：
共分为2个标段，其中1标段（标段号：WHTL-FJXT-2022-172-001）主要内容为：武汉客运段综合指挥中心建设工程项目（信息部分）；2标段（标段号：WHTL-FJXT-2022-172-002）主要内容为：武汉客运段综合指挥中心建设工程项目（房屋部分）。\n2.6 其他：
信息专业与电力专业接口位于信息机房电力配电箱，电力配电箱和箱体外线侧由电力专业提供，电力配电箱至设备间内设备由信息专业提供。\n3.投标人资格要求\n3.1
WHTL-FJXT-2022-172-001资格要求：\n（1）在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，且营业范围符合本次招标工程要求。且投标人须为增值税一般纳税人。\n（2）具有
电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书。\n（3）具备有效的安全生产许可证。\n（4）近5年（递交投标文件之日起前5年内，以合同签订时间为准）具有
1个及以上类似业绩，且安全质量状况稳定，有良好的企业社会信誉，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。\n（5）没有被暂停或取消投标资格。\n（6）近3年内（递交投标文件之日起前3年内）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近3年内（递交投标文件之日起前3年内）不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使任何合同被解除；没有被人民法院列为失信被执行人。\n（7）投标人承诺本项目中应用系统（旅客服务与生产管控平台）须通过国铁集团技术评审。\n（8）投标人须为铁路武汉局集团有限公司段管工程管理信息平台合格施工队伍库中
铁路武汉局集团有限公司武汉客运段准入的
C级及以上施工单位或局内所有
B级及以上施工单位。\n
WHTL-FJXT-2022-172-002资格要求：\n（1）在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，且营业范围符合本次招标工程要求。且投标人须为增值税一般纳税人。\n（2）具有
建筑工程施工总承包叁级及以上或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质证书。\n（3）具备有效的安全生产许可证。\n（4）近5年（递交投标文件之日起前5年内，以合同签订时间为准）具有
1个及以上类似业绩，且安全质量状况稳定，有良好的企业社会信誉，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。\n（5）没有被暂停或取消投标资格。\n（6）近3年内（递交投标文件之日起前3年内）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近3年内（递交投标文件之日起前3年内）不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使任何合同被解除；没有被人民法院列为失信被执行人。\n（7）投标人须为铁路武汉局集团有限公司段管工程管理信息平台合格施工队伍库中
铁路武汉局集团有限公司武汉客运段准入的
C级及以上施工单位。\n3.2本次招标不接受联合体投标。\n3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的
2个标段投标，招标人按下列原则选择中标人：\n☑招标人按标段择优选择中标人。\n□投标人最多只允许中标
个标段。如果同一投标人在多个标段中均排序第一，则按最有利于招标人的原则确定其中标的具体标段。\n3.4 资格审查方式：资格后审。\n4.招标文件的获取\n4.1 凡有意参加投标者，请下载铁路武汉局集团有限公司段管工程管理信息平台手机APP，于
2022年
7月
21日至
2022年
7月
24日（北京时间，下同）在手机上报名后，经铁路物资股份有限公司/中铁物总国际招标有限公司网上确认报名通过后，自行通过百度云盘下载电子版招标文件，下载链接：https://pan.baidu.com/s/18RWIwk9_xJnwkgKAhCZu6A，提取码：8r90。\n5.投标文件的递交\n5.1投标文件递交的时间为
2022年
7月
29日
8时
30分至
2022年
7月
29日
9时
00分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为
2022年
7月
29日
9时
00分，地点：
湖北省武汉市武昌区中山路529号九州饭店1楼开标室（武昌火车站旁）。\n5.2 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。\n6.发布公告的媒体\n本次招标公告在
铁路武汉局集团有限公司段管工程管理信息平台及铁路武汉局集团有限公司段管工程手机APP、、国铁采购平台（https://cg.95306.cn）电力招标采购网http://www.dlztb.com上发布。\n7.联系方式\n
\n\n\n| \n招标人：铁路武汉局集团有限公司武汉客运段\n | \n\n招标代理机构：铁路物资股份有限公司/中铁物总国际招标有限公司\n | \n
\n\n| \n地 址：武汉市武昌区东安路27号 \n | \n\n地 址：北京市海淀区复兴路17号国海广场C座\n | \n
\n\n| \n邮 编： \n | \n\n邮 编：100089 \n | \n
\n\n| \n联 系 人：余主任 \n | \n\n联 系 人：邓迎 、康振民 \n | \n
\n\n| \n电 话：027-51163552 \n | \n\n电 话：18995573460 、13979625552 \n | \n
\n\n| \n传 真： \n | \n\n传 真： \n | \n
\n\n| \n电子邮件： \n | \n\n电子邮件：1262921154@qq.com \n | \n
\n\n| \n网 址： \n | \n\n网 址： \n | \n
\n\n| \n开户银行： \n | \n\n开户银行：交通银行北京西单支行 \n | \n
\n\n| \n账 号： \n | \n\n账 号：7005015 \n\n铁路武汉局集团有限公司武汉客运段\n2022年7月21日\n\n | \n
\n\n
\n","inforCode":"总3F2CDEGK","createPeopUnit":"de2bef37-a530-4b78-ad35-3c2264f1ff2c","checkTime":"2022-07-21 15:43:27","projCode":null,"biddingProjCode":"WHTL-FJXT-2022-172","sourceId":"05
