1. 招标条件

本招标项目 江苏屋顶分布式光伏项目（一期）新建工程项目已由 以《关 于投资建设集团公司整县屋顶分布式光伏试点项目的批复》（ 投〔2021〕584 号） 批准建设，项目业主为大唐（苏州）综合能源服务有限责任公司，建设资金来自企业自有资 金及商业贷款，出资比例为 3：7，发包人为大唐（苏州）综合能源服务有限责任公司。项 目已具备招标条件，现对该项目的施工总承包-A 标段工程进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：江苏省苏州市吴江区。

2.2 建设规模：23.00155MW（直流侧）屋顶分布式光伏项目。

 2.3 计划工期：2022 年 6 月 20 日至 2022 年 12 月 30 日。

 2.4 招标范围： 

包括但不限于：屋顶分布式光伏电站施工、安装、调试及试运行、并网、竣工交付。本项目涉及的23.00155MW 分布式光伏发电项目全部位于江苏省苏州市吴江区，分别为 1.9998MW、1.2496MW、1.49985MW、0.9999MW、5.41805MW、1.056MW、1.1297MW、0.49995MW、 0.9999MW、0.7997MW、3.49965MW（2 个厂区分别为：0.9999MW、2.49975MW）、3.84945MW

 （4 个厂区分别为：1.19955MW、1.65MW、0.49995MW、0.49995MW），具体工程执行量 以实际项目开发规模为准。投标人在进行施工过程应统筹考虑各项目的工程进度和施工时间 等可能影响工期的情况，提供安装、调试、试运行和质保期间必需的材料、备品备件、专用 工具、消耗品。

 发包人提供的材料，包括：光伏组件（包括 MC4 插接头）、逆变器（196Kw）、电缆、 支架（彩钢瓦屋顶支架：压块，夹具，导轨，紧固螺丝，垫片；混凝土屋顶支架：U 型夹， 前后立柱，导轨，紧固螺丝，垫片，压块），380V 开关柜、10KV 无功补偿、预制仓（一次舱和二次舱）。投标人采购的材料必须符合现行国家和行业标准。包括但不限于：逆变器（110Kw）、 光伏控制器、通讯柜、汇流箱、防雷接地、Y 型光伏连接器线束、蛇皮管、PVC 穿线管、桥架等设备和材料。环境监测系统和光功率预测系统、计量设备、生产运营中心和集控中心、综合智慧能源管控中心（包括数据存储、监控支持、诊断分析、设备运行情况、实时参数、 定期试验、预警信息等）及转发、电力生产管理系统、所属设备设施防雷接地设备、电能质 量装置（如地方供电公司有指定品牌则按地方供电公司要求购买）和材料等，选型应经招标 方认可。同时包括所有材料、备品备件、用工具、消耗品以及相关的技术资料等。

光伏方阵区安装工程，包括但不限于：支架、光伏组件、逆变器、直流柜、光伏控制器、 汇流箱、通讯柜、光伏发电系统专用电缆、防雷接地、屋顶运维通道和爬梯等相关设备和材 料的采购、安装、系统集成、电网系统的接入、试验、调试、监造、催交、运输、保险、接 车、卸车、仓储保管等。投标人施工期间因户主违约须承担所产生的拆除费用并按照户主要 求恢复原状。地埋电缆铺设方式为架空和地埋；架空要按照企业要求设计电缆走向，保证施 工时桥架按施工方案进行施工。电缆沟开挖要求：深度不小于 0.8 米，采用水泥盖板的电缆 距水泥盖板两端不少于 50mm。开挖前应根据施工方案和现场测量情况确定电力电缆路径并 标识清楚，开挖时严格控制开挖尺寸，开挖完成后在发包人和监理共同认可后方可敷设电缆。 回填要求：沟槽回填应分层压实，回填时，沟槽中不得有积水，回填土中不允许用腐植土、 垃圾、胶泥等不良土质回填，应符合电力线路设计要求及施工规范规定，电缆沟回填土分层 夯实，并应作有堆高防沉土层。发包人在施工期间作业现场配备安全监控摄像头。

安装调试工程包括但不限于：应承担所有设备（不仅乙方采购的设备材料，还包括但不 仅限于发包人采购的光伏组件设备等）到货卸车、验货（发包人、供货商、投标人三方参加） ﹑二次运输就位﹑保管﹑安装﹑屋顶加固、调试﹑后期工程预留空位封堵、消缺处理直至移 交给发包人的全部工作；承担建设期工程所有保险，承担发包人认为有必要的设备出厂检查 验收、质检验收费、消防、拆除工作。包括工程验收（含安全设施、环保、消防、职业卫生、 防雷检测报告等各项专项验收、档案竣工移交和竣工验收）、移交以及质保期内的服务；从项目建设直至项目竣工验收的所有审批手续。 除发包人采购的设备材料外，招标文件中未列出但是为本工程所必需的相关设备、材料、施工等均属于本次招标范围。对招标范围内，如果某些分项在招标文件中未专门提到，但它 对于一个光电站的功能、安全、稳定运行是必不可少的，那么这些建筑、设备或服务及相 关协调费用，也应由投标人提供，其费用包括在总价中。

 本工程不论招标文件是否提及、投标报价高低，凡涉及本工程工程施工准备、设备材料 采购、建筑安装、试验、检查测试、调试试运、质量监督、安全设施、职业卫生、并网、培 训、会议组织等所有专项验收、启动验收、档案竣工验收和竣工验收、移交生产等相关方面 的全部工作内容及费用均属于投标人的工作范围。综合智慧运维管控中心系统设备安装、集 控室装修施工包括在本标段中。投标价是投标人全面实质性响应招标文件规定的项目所有责 任和风险的最高限价，项目实施期间不因工程量增加、物价上涨、政策变化、不可预见因素 等任何因素而增加中标合同价格。

 工程质量应达到国家和电力行业标准，确保系统综合效率、发电量及其他主要经济技术指标达到设计承诺值或国内同类工程先进水平。整个项目投产后必须实现现场无人值守、远 方集中监控、项目整体运行高度智能化、并满足专业运维的要求。

 3. 投标人资格要求

 3.1 投标人须具有独立法人资格和有效的安全生产许可证。

 3.2 投标人必须具有电力工程施工总承包二级及以上资质；近 5 年须具有 2 个及以上

 5MWp 及以上光伏工程的类似施工投运业绩。

 3.2.1 其中，投标人拟委派本项目的项目经理需具有一级注册建造师（满足建办市〔2021〕

 40 号《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》相关要求）

 及安全生产考核合格证（B 证），且在合同实施阶段未担任其他在建工程项目经理职务，拟

 派项目经理具有从事类似项目管理工作经历并担任 1 个及以上 5MWp 及以上光伏工程的项 目经理。

 3.2.2 投标人须具备承装三级和承试三级电力设施许可证，满足《承装（修、试）电力 设施许可证管理办法》(国家电力监管委员会第 28 号令)相关要求。

 3.3 财务要求：近三年每年净资产大于 0；

 3.4 本次招标不接受联合体投标。

 3.5 本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查，资格 条件没有达到招标文件规定要求，评标委员会将否决其投标。

 3.6 投标单位具有以下情况，评标委员会有权否决其投标：

 3.6.1 被列入 禁止合作名单范围内的（包括被列入黑名单、停止采购和停 止授标名单的）；

 3.6.2 对于施工和服务采购，近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合

 惩 戒 “ 黑 名 单 ” 或 安 全 生 产 不 良 记 录 “ 黑 名 单 ” 的 （ 查 询 网 址 为 ： https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）；

3.6.3 采购的同类施工、设备物资以及服务等，在近三年内发生过较大及以上责任事故

 的，责任事故等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》；

 3.6.4 被法院列为失信被执行人（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）或终结 本次执行案件的被执行人（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/zhongben/），且未被撤销的；

 3.6.5 在信用中国官网（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）被列入失信惩戒名

 单的或被列入重大税收违法案件当事人名单的；

 3.6.6  供应商、供应商的法定代表人、项目负责人在全国建筑市场监管服务平台（查询

 网址 http://jzsc.mohurd.gov.cn/）被列入黑名单的，或者被列入失信联合惩戒名单的，或者在

 企业诚信中有不良记录的，或者在个人诚信有不良记录的；

 3.6.7  在国家企业信用信息公示系统（查询网址：http://www.gsxt.gov.cn/）被列入严重

 违法失信企业名单的；

 3.6.8 财务账户以及主要资产被冻结、查封的（查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/）；

 3.6.9 无国家或行业协会强制要求的生产、施工、制造以及服务等有效特殊许可的；

 3.6.10 为他人提供担保的， 且担保金额超过净资产总额的（ 查询网址： https://www.zhongdengwang.org.cn/，当地企业信息网）；

 3.6.11 被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人认

 为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；

 3.6.12 未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；

 3.6.13 可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。

 4. 招标文件的获取

4.1 获取招标文件的时间及地点：凡有意参加投标者，请于 2022 年 5 月 7 日至 2022 年 5 月 23 日 17:00 时（北京时间，下同），登录下载电子招标文件。